Договор услуг по добыче полезных ископаемых
Может кому то пригодится бланк договора на работу в артель, прииск. Можно что то добавить или убавить в настоящем бланке договора. Так скажем это болванка договора от которой можно оттолкнутся.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________
г. ……………………. «____»____ 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью « ……….. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «…………….», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется по условиям договора выполнить в 2018году на месторождении ………….. (имеющего лицензию на право пользования недрами с целью добычи россыпного золота на месторождении …………………………..,действующие разрешительные документы в области природопользования) весь комплекс организационных, горных и прочих работ, связанных с добычей золота(вскрышные, горно-обогатительные и промывочные работы, съемка , доводка и отгрузка золота на аффинажный завод), а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Основные мероприятия и показатели добывочных работ устанавливаются планом развития горных работ на 2018 год, согласованных с ————————- . Дополнение и изменение плана развития горных работ допускается при согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору.
1.3. Прочие работы оформляются дополнительными соглашениями с их описанием и прилагаются к настоящему договору.
1.4 Оценочными показателями являются объемы фактически добытого и реализованного золотав слитках.
1.5 Работы считаются полностью выполненными после реализации добытого золота и подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки фактически выполненных работ по завершению промывочных сезонов.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена настоящего договора в соответствии с п.1.1 состоит из стоимости расчетных затрат на производство всего комплекса добычных работ в подготовительный этап и период промывочного сезона, а также при временной консервации горных выработок, и составляет 00% от суммы фактически реализованного золота по каждой конкретной партии металла.
2.2 Денежные средства от реализации добытых драгоценных металлов (золота) поступают на расчетный счет Заказчика, а затем после исполнения условий договора п.2.3 в течении 3-х банковских дней Заказчик перечисляет Подрядчику 00% от стоимости реализованного золота.
2.3 При проведении работ (добычи золота) обязательные платежи (налог на добычу, расход по аффинажу, аренда земли, водный налог, плата за негативное воздействие, ущерб рыбным запасам) производится Заказчиком.
2.4 Расчет текущих взаимных требований между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета согласно писем и выставленных счетов , а также путем зачета взаимных требований.
2.5 Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
2.6 Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.
2.7Окончательный расчет осуществляется в течении 20-ти дней после окончания промывочного сезона и подписания акта-сверки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Обязанности «Подрядчика»:
3.1.1. Обеспечить своими силами и средствами выполнение работ и мероприятий надлежащего качества.
3.1.2. Осуществлять ежесуточный контроль за добычей золота.
3.1.3. Вести ежедневный журнал горных работ, по выполнению работ промывки грунта
3.1.4. Предоставлять Заказчику информацию о количестве добытых полезных ископаемых, необходимых для составления декларации по уплате налога на добычу полезных ископаемых, не позднее 30 числа отчетного месяца.
3.1.5 Несет ответственность за исполнение федерального закона №181 от 17.07.1999года (Об основах охраны труда Российской Федерации)
3.1.6 Строго соблюдать режим сохранности золота и не разглашать информацию, полученную в результате выполненных работ.
3.1.7. По распоряжению Генерального директора «Заказчика», допускать на участок работ представителей Заказчика в целях проверки хода и качества работ при обязательном участии представителя «Подрядчика» (опасный производственный объект и др.)
3.1.8 «Подрядчик» обязан немедленно предупредить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных «Заказчиком» материала, оборудования.
возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
3.2. Обязанности «Заказчика»:
3.2.1 Иметь всю необходимую для ведения работ добычных работ всю разрешительную документацию в области пользования недрами , земле – лесо – и водопользования и иной природоохранной деятельности на участке ………(название участка)…..
3.2.2. Предоставить «Подрядчику» разрешительную документацию, необходимую для производства всего комплекса добычных работ на месторождении ………(название участка)…………………….
3.2.3. Вносить платежи, налоги, взносы, предусмотренные налоговым законодательством, а также арендную плату за пользование природными ресурсами, включая плату за негативное воздействие на окружающую природную среду.
3.2.4. Оказывать по просьбе «Подрядчика» помощь по ведению добычных работ и иной связанной с этим производственной деятельности.
3.2.5 Предоставить имеющееся на месторождении оборудование и имущество (насосная станция и ДЭС, рабочий поселок и др.)
3.2.6. До начала промывочных работ заключить договора с аффинажным заводом и Банком, обслуживающим операции с драгметаллами.
3.2.7. Обязуется оплатить выполненные работы в установленном размере в оговоренные сроки и в порядке , предусмотренном настоящим договором
3.3. Права «Заказчика»:
3.3.1. «Заказчик» вправе любое время проверять ход и качество проведения работ, получать консультации и объяснения по ходу выполнения работ Подрядчиком, без вмешательства в техологический процесс добычи и иную связанную с этим производственную деятельность.
3.3.2. В любое время , до сдачи ему результатов работ, отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив «Подрядчику» сумму затрат в размере 85% от разницы стоимости фактически добытого и оплаченного по условиям договора химически чистого золота. «Заказчик» также обязан возместить «Подрядчику» убытки причиненные прекращением договора.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать «Подрядчику» содействие в выполнении работы.
3.5. Права «Подрядчика»:
3.5.1. «Подрядчик» вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнения договора «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведенно в установленный срок.
3.5.2. «Подрядчик» при наличии обстоятельств, указанных в п.3.5.1. вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.5.3. При неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить установленную цену договора либо иную сумму, причитающуюся «Подрядчику» в связи выполнением договора подряда, «Подрядчик» имеет право на удержание результатов работ или его части, а также принадлежащих «Заказчику» оборудования и иного имущества, находящегося в пользовании, до уплатызаказчиком соответствующих сумм.
4. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (форс-мажорные обстоятельства)
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 2019 года до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По письменному соглашению сторон.
5.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом, или соглашением сторон.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведения которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не в праве сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяется соглашением сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнут между сторонами, разрешаются путем переговоров с направлением письменной притензии.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
Заказчик: Подрядчик :
Юридический адрес : Юридический адрес :
Тел/факс: Тел/факс:
E-mail: E-mail:
ОГРН ОГРН
ИНН ИНН
КПП КПП
Р/с : Р/с :
Банк: Банк:
Доп.офис Доп.офис
ИНН/КПП ИНН/КПП
БИК БИК
К/с К/с
ФИО …………. подпись………… ФИО……… подпись…………………
В данном случае необходимо заключить договор подряда, предметом которого выступает добыча драгоценного металла на участке недр.
На основании статьи 1 Закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» золото является драгоценным металлом. Добыча драгоценных металлов – это извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
В соответствии со ст. 4 Закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ субъектами добычи драгоценных металлов являются исключительно организации, получившие в порядке, установленном настоящим Законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).
В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.
При этом Закон N 2395-1 не устанавливает ограничений для пользователя недрами по добыче полезных ископаемых только хозяйственным способом без привлечения подрядных организаций. В связи с этим добыча драгоценных металлов с использованием подрядной организации не свидетельствует о передаче права пользования участком недр другому лицу. О таком выводе свидетельствуют решения арбитражных судов.
В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.09.2012 № А10-4039/2011 сказано, что обществу необоснован отказ в применении нулевой ставки по НДС при реализации драгоценных металлов. Суд отклонил доводы налогового органа о том, что участок недр был передан обществом в пользование третьим лицам и оно самостоятельно не осуществляло добычу золота. Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 4 Закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ субъектами добычи драгоценных металлов являются исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии). Обществом были получены лицензии на право пользования недрами с целевым назначением – разведка и добыча рассыпного золота, в соответствии с которыми им производилась добыча драгоценного металла подрядным способом. Выполнение подрядными организациями на спорных участках подрядных работ по добыче золота, за которые подрядчику производилась оплата по фактически произведенным затратам, не свидетельствует о передаче участков в его пользование. Аналогичное мнение высказано в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.06.2007 № А33-12815/06-Ф02-2845/07 (Определением ВАС РФ от 19.10.2007 № 12683/07 отказано в пересмотре дела в порядке надзора). Судьи признали незаконным отказ налогового органа в подтверждении налоговой ставки по НДС по операциям по реализации драгоценных металлов, мотивированный тем, что налогоплательщик не собственными силами осуществлял добычу драгоценного металла. Суд указал, что добыча обществом золота на отведенном ему лицензией участке с использованием подрядной организации, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности, не свидетельствует о передаче права пользования участком недр другому лицу.
Обоснование
Из Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.09.2012 № А10-4039/2011 «Требование: О признании недействительными решений налогового органа»
Как следует из материалов дела, ООО “Прииск “Ципиканский” владеет лицензиями на право пользования недрами. Общество добывало драгоценные металлы по указанным лицензиям с привлечением подрядных организаций путем заключения договоров подряда на выполнение всего комплекса работ по добыче драгоценных металлов на соответствующих месторождениях.
Добытые драгоценные металлы (золото и серебро) были реализованы обществом в 3 и 4 кварталах 2010 года ОАО “АК “БайкалБанк”. При этом общество применило ставку по налогу на добавленную стоимость 0% согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации и заявило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по договорам подряда на выполнение всего комплекса работ по добыче драгоценных металлов.
В составе вычетов также указаны услуги по управлению, аффинажные работы, транспортировка драгметалла, рекультивация земель и прочие: электроэнергия, связь, спасательные работы, услуги лесхоза, создание тематических лесных карт.
08.02.2011 общество представило в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2010 года (корректировка N 2) с суммой налога на добавленную стоимость к возмещению 18 888 856 рублей, в том числе, налогу на добавленную стоимость по ставке 18% – 132 276 рублей, налоговые вычеты по ставке 0% – 19 021 132 рубля.
Решением N 11 от 05.08.2010 признано необоснованным применение налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость по операциям реализации товаров (работ, услуг) в сумме 139 093 539 рублей и необоснованным применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость в сумме 19 021 132 рубля.
Решением N 11 от 05.08.2010 налоговая инспекция отказала обществу в возмещении налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2010 года в сумме 18 888 856 рублей, а также предписала восстановить в бюджет налог на добавленную стоимость, ранее возмещенный обществу в сумме 18 888 856 рублей.
Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод налогового органа о том, что договоры подряда, заключенные Обществом с подрядчиками на выполнение работ по добыче драгоценных металлов, являются незаключенными, так как, в них не согласованы условия о предмете договора, а также начальный и конечный сроки выполнения работ.
Управлением по результатам рассмотрения апелляционной жалобы общества решение налоговой инспекции отменено и принято новое решение N 04-09/08713 от 14.10.2011, которым изменена мотивировочная часть решения налоговой инспекции, а резолютивная часть решения оставлена без изменения.
Решением УФНС России по РБ N 04-09/08713 в связи с признанием необоснованным применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость признано установленным занижение налога на добавленную стоимость, исчисленного к уплате в бюджет за 3 квартал 2010 года в сумме 132 276 рублей, начислены пени в сумме 4 322 рубля, общество привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в сумме 1 400 рублей за непредставление по требованию налогового органа 7 документов.
Общество, частично не согласившись с решением налоговой инспекции, а также с решением управления, обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании их недействительными.
Арбитражный суд первой инстанции, частично удовлетворяя требования общества, пришел к выводу о том, что обществом подтверждено право на применение налоговой ставки 0 процентов при реализации драгоценных металлов налогоплательщиком, осуществляющим их добычу, банку (подпункт 6 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации), и право на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, в связи с чем обществом правомерно предъявлен налог к возмещению из бюджета.
Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.
Выводы судов соответствуют закону.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогообложение производится по ставке 0 процентов при реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам.
Согласно пункту 8 статьи 165 Кодекса при реализации товаров, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 Кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в налоговые органы представляются контракт на реализацию драгоценных металлов или драгоценных камней, документы, подтверждающие передачу драгоценных металлов или драгоценных камней Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам.
Статьей 171 Кодекса к налоговым вычетам, уменьшающим общую сумму налога, отнесены суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения.
Налоговые вычеты при реализации добытых драгоценных металлов согласно пунктам 1 и 3 статьи 172 Кодекса производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога и принятие на учет указанных товаров (работ, услуг), а также при представлении документов, предусмотренных статьей 165 Кодекса.
Пунктом 4 статьи 176 Кодекса установлено, что суммы налоговых вычетов, предусмотренные статьей 171 Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 Кодекса, подлежат возмещению путем зачета (возврата) на основании отдельной налоговой декларации, указанной в пункте 6 статьи 164 Кодекса, и документов, предусмотренных статьей 165 Кодекса.
Судами установлено, что перечисленные в пункте 8 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации документы были представлены предприятием в налоговый орган в полном объеме.
Довод инспекции о необоснованном применении налогоплательщиком налоговой ставки 0 процентов при реализации драгоценных металлов, поскольку участок был передан в пользование третьим лицам и предприятие самостоятельно не осуществляло добычу золота, был проверен и правомерно отклонен арбитражным судом.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” субъектами добычи драгоценных металлов являются исключительно организации, получившие в порядке, установленном настоящим Законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).
Статьей 15 указанного Закона предусмотрено обязательное лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы.
В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 “О недрах” лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.
Из материалов дела следует, что предприятием были получены лицензии на право пользование недрами УДЭ БЭ N 01116, УДЭ БЭ N 01119, УДЭ БЭ N 011120, УДЭ БЭ N 011124 с целевым назначением разведка и добыча рассыпного золота, в соответствии с которыми им производилась добыча драгоценного металла подрядным способом.
Выполнение подрядными организациями на спорных участках подрядных работ по добыче золота, за которые подрядчику производилась оплата по фактически произведенным затратам, не свидетельствует о передаче участков в его пользование.
Статьей 17.1 Закона Российской Федерации “О недрах” предусмотрено, что право пользования участками недр, приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, установленной гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом или иными федеральными законами. Лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в том числе в пользование.
При этом указанный закон не устанавливает ограничений для пользователя недрами по добыче полезных ископаемых только хозяйственным способом без привлечения подрядных организаций. В связи с этим суды правильно указали, что добыча золота предприятием с использованием подрядной организации не свидетельствует о передаче права пользования участком недр другому лицу.